«СОГЛАСОВАНО»

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского муниципального района

Первый заместитель главы администрации Ртищевского муниципального района

_________________              / Е.В. Яшина /

__________________          / В.И. Баринов /

«17» января 2019 г.

«17» января 2019 г.

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

№ 03603000266190000     – 01- 2019

 

Наименовани

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 999 998 рублей 00 копеек.

Заказчик: Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области.

Уполномоченный орган: «Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области (отдел по закупкам для муниципальных нужд администрации Ртищевского муниципального района)», 412030, Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Красная, д.6, кабинет № 240, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел.: +7(84540)4-26-07. График работы уполномоченного органа: ежедневно с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни рабочий день до 16:00 (время местное - 3-я часовая зона (UTC+4)).

 

 

г. Ртищево

Саратовская область

2019 год

 

1.7. Сведения о заказчике:

наименование заказчика

Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области

место нахождения заказчика

Российская Федерация, 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Красная, д.6. 

почтовый адрес заказчика

Российская Федерация, 412031, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Красная, д.6.

адрес электронной почты заказчика

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

номер контактного телефона заказчика

8(84540) 4-20-10

должность и ФИО руководителя заказчика

Глава Ртищевского муниципального района Макогон Светлана Васильевна

должностное лицо, ответственное за взаимодействие в рамках данной закупки

Начальник управления ЖКХ и промышленности Мызников Константин Юрьевич, 8(84540) 4-56-42

1.8. Краткое изложение условий контракта:

наименование и описание объекта закупки.

Выполнение работ по уборке и содержанию городских территорий в 1 квартале 2019 года.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона №44-ФЗ подробно изложено в разделе 3 «Описание объекта закупки.

информация о месте выполнения работы, являющейся предметом контракта

Российская Федерация, Саратовская область, территория города Ртищево (по согласованию с администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области).

сроки завершения работы

С даты заключения контракта по 31.03.2019 г.

начальная (максимальная) цена контракта

2 999 998 рублей 00 копеек.

источник финансирования

Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Ртищево).

идентификационный код закупки

193644600653064460100100110030000244

используемый способ определения подрядчика

Электронный аукцион.

информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

Все расчеты осуществляются в рублях Российской Федерации.

порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Не установлен

1.9. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки.

Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок: до «25» января 2019 года до 10:00 (время местное - 3-я часовая зона (UTC+4).

место подачи заявок участников закупки

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся (ч.16 ст. 66 Закона № 44-ФЗ).

 

….

 


Раздел 9. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

 

Муниципальный контракт № _

на выполнение работ по уборке и содержанию городских территорий

в 1 квартале 2019 года

г.  Ртищево                                                                                                      «___» _________ 2019г.

Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области от имени муниципального образования город Ртищево, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании ____, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов проведения электронного аукциона (протокол от «___» ____ 2019 года № _____, идентификационный код закупки 193644600653064460100100110030000244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

  1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по уборке и содержанию городских территорий в 1 квартале 2019 года в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1) и локальном сметном расчете (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Саратовская область, территория города Ртищево (по согласованию с администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области) (Приложение № 1 "Техническое задание").

  1. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и составляет _______ (_________________) рублей _______ копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС - ________ (___________________) рублей _______  копеек / БЕЗ НДС (далее  - Цена  Контракта).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.4. По согласованию сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

2.5. По предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы работы не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы выполняемой работы не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены Контракта. При уменьшении, предусмотренных Контрактов объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из единицы работы.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе новые условия по цене и (или) сроков исполнения контракта и (или) объему работ.

2.7. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по контракту на основании актов приема-сдачи выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты подписания актов приема-сдачи выполненных работ.

2.8. В случаях, предусмотренных пунктом 2.10 Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 10 рабочих дней со дня поступления Заказчику от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта приемки выполненных работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).

2.9. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. В случае подписания акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).

2.10. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п.2.9 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчику начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требований.

2.11. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

2.12. Источник финансирования: местный бюджет (бюджет муниципального образования город Ртищево).

  1. Сроки выполнения работ

3.1. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту: с даты заключения контракта по 31.03.2019г.

3.2. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 N1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N1063", при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

  1. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения выполнения работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, и Акт приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик проводит экспертизу собственными силами.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

  1. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.3 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

5.2.4. При обнаружении несоответствия объема и стоимости, выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.5. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ.

5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления выполнения работ.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

  1. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88, ГОСТ Р 50597-2017. 

  1. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

  1. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 (десять) % цены Контракта и составляет ___ (____________) рублей ___ копеек в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года №1042.

8.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчику убытки.

8.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.7. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику требование оплатить  неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 3 (Трех) дней со дня направления требования. В случае, если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года №1042.

8.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  1. Изменение и расторжение контракта

9.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством;

- в судебном порядке;

- по соглашению Сторон.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

9.4.1. Отступления подрядчика в работе от условий контракта или иных недостатках результата работ, которые не были устранены в 10-ти дневный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

9.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.6. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

9.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.9. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.10. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ. 

9.11. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение Контракта.

  1. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Саратовской области Стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке - в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

10.3.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.

  1. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

11.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что в денежном выражении составляет 149 999 (сто сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 90 копеек, а в случае, если предложенная цена снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

11.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии с момента подписания контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

11.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

11.6. Внесение денежных средств Подрядчиком Заказчику осуществляется по следующим реквизитам: Финансовое управление администрации Ртищевского района (Администрация Ртищевского муниципального района) ИНН: 6446006530; КПП: 644601001; р/сч 40302810222025630132; л/с: 005011035; БИК: 046311001; Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

11.7 Возврат денежных средств,  предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта согласно пункту 11.1 Контракта, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами акта о приемке.

  1. Срок действия Контракта

12.1. Контракт  вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30 апреля 2019 года.

  1. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт заключен в электронной форме в соответствии со ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов.

13.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Техническое задание (Приложение № 1)

Локальный сметный расчет (Приложение № 2)

  1. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

 

Подрядчик:

     

_____________/_____ /                                      

             м.п.

 

____________/_____ /                                       

             м.п.

 

Приложение №1 к муниципальному контракту

№ ____ от «___»______2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по уборке и содержанию городских территорий

в 1 квартале 2019 года

  1. Требования к техническим характеристикам работ:

Уборка городских территорий осуществляется в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88, ГОСТ Р 50597-2017.

Уборка городских территорий включает:

- механизированную уборку проезжей части улиц, площадей, тротуаров;

- ручную уборку проезжей части улиц, площадей, тротуаров;   

- уборку мусора из урн, а так же территории остановок общественного транспорта;

- обработку проезжей части улиц противогололедными материалами.

Своевременно вывозить мусор из урн, а также производить уборку остановок общественного транспорта, расположенных на участках ручной уборки. Урны следует очищать от мусора в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

Для борьбы со скользкостью (гололедом) в зимний период проезжая часть дорог и тротуары должны обрабатываться противогололедными материалами.

Мосты, путепроводы, спуски, подъемы, перекрестки, пешеходные переходы, заездные карманы остановочных пунктов общественного транспорта, выездные автодороги должны обрабатываться противогололедными материалами.

Обработка проезжей части противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада, а при угрозе массового гололеда - до начала выпадения осадков. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки городских дорог на подъемах, спусках, мостах, перекрестках, подходах к остановкам пассажирского транспорта. Проезжая часть улиц в периоды снегопадов или гололедицы должна на всю ширину обеспечивать беспрепятственное движение транспорта с разрешенной скоростью.

  1. Наименование и объем работ:

 

п/п

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Количество

1

Очистка водоотводных лотков и быстротоков вручную

100 м

1,5

2

Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

1 км прохода

864,0

3

Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе автомобиля

10000 м2

2454,4

4

Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

10 км обочины

10,0

5

Очистка дороги от снега толщиной до 300 мм средними автогрейдерами

10000 м2

100,0

6

Очистка дороги от снега толщиной до 500 мм средними автогрейдерами

10000 м2

184,759

7

Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала

10 км вала

5,3

8

Очистка отверстий труб от снега и льда вручную

10 м отверстия

50,0

9

Очистка дорожных знаков от снега вручную

100 шт

2,0

10

Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега механической щёткой

1000 м2

29,918

11

Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда (в т.ч. урны) вручную

1000 м2

10,0

12

Погрузка снега погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м

100 м3

47,37

13

Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированной дорожной машиной

10 км расстояния доставки

124,3

14

Распределение противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной

10000 м2

153,4

 

3.Наименование улиц и их протяженность:

 

№ пп

Категория (ул. пер. и т.п.)

Наименование

Протяженность всего, км

В том числе

асфальтобетон

щебень

грунт

1.

переулок

1-ый Садовый

0,4

0

 

0,4

2.

переулок

2-ой Садовый

0,8

0

 

0,8

3.

улица

22 Партсъезда

0,8

0,8

 

0

4.

улица

40 лет Октября

0,8

0,8

 

0

5.

улица

50 лет Октября

1,6

1,6

 

0

6.

улица

50 лет Победы

0,3

0

 

0,3

7.

улица

60 лет Октября

1,2

1,2

 

0

8.

улица

70 лет Октября

1,2

1,2

 

0

9.

улица

8 Марта

0,8

0,8

 

0

10.

улица

Автодорожная

1,2

1,2

 

0

11.

улица

Алексея Громова

1,2

1,2

 

0

12.

улица

Астраханская

0,54

0

 

0,54

13.

улица

Аткарская

0,3

0

 

0,3

14.

улица

Балашовская

0,6

0

 

0,6

15.

переулок

Балтийская

0,4

0,4

 

0

16.

улица

Безымянная

2,0

2,0

 

0

17.

улица

Белинского

0,8

0

 

0,8

18.

улица

Березовая

0,4

0

 

0,4

19.

улица

Большая Московская

0,4

0,4

 

0

20.

улица

Веры Горбачевой

1,2

0

 

1,2

21.

улица

Веселая

0,4

0,4

 

0

22.

улица

Весенняя

0,4

0

 

0,4

23.

переулок

Ветеринарный

0,3

0

 

0,3

24.

улица

Вишневая

0,6

0

 

0,6

25.

переулок

Вишневый

0,3

0

 

0,3

26.

переулок

Вокзальный

0,2

0

 

0,2

27.

улица

Волгоградская

1,2

1,2

 

0

28.

улица

Володарского

0,4

0

 

0,4

29.

улица

Восточная

0,6

0

 

0,6

30.

улица

Восход

0,6

0

 

0,6

31.

улица

Гагарина

0,4

0

 

0,4

32.

улица

Глинки

0,6

0

 

0,6

33.

улица

Гоголя

0,8

0

 

0,8

34.

улица

Горная

1,8

0

 

1,8

35.

улица

Гражданская

0,4

0

 

0,4

36.

улица

Григорьева

0,4

0,4

 

0

37.

переулок

Дальний

0,15

0

 

0,15

38.

переулок

Демьяна Бедного

0,46

0

 

0,46

39.

улица

Дзержинского

1,2

1,2

 

0

40.

улица

Дорожная

0,4

0

 

0,4

41.

переулок

Дубасовский

0,9

0,9

 

0

42.

улица

Железнодорожная

2,2

2,2

 

0

43.

улица

Западная

0,8

0,8

 

0

44.

улица

Заречная

0,6

0

 

0,6

45.

улица

Зеленая

0,8

0,8

 

0

46.

улица

З.Космодемьянской

2,72

2,72

 

0

47.

улица

Ильича

1,2

1,2

 

0

48.

улица

Калинина

0,4

0

 

0,4

49.

улица

Калинкина

1,2

1,2

 

0

50.

улица

Карла Маркса

0,8

0

 

0,8

51.

улица

Кирова

0,32

0

 

0,32

52.

улица

Кленовая

0,4

0

 

0,4

53.

улица

Коммунальная

0,3

0,3

 

0

54.

улица

Комсомольская

0,8

0

 

0,8

55.

улица

Косорукова

0,52

0,52

 

0

56.

улица

Котовского

0,8

0,8

 

0

57.

улица

Красная

2,2

2,2

 

0

58.

улица

Красноармейская

1,2

1,2

 

0

59.

улица

Красный Луч

0,64

0,64

 

0

60.

улица

Крупской

1,2

0

 

1,2

61.

улица

Крылова

1,2

1,2

 

0

62.

улица

Кузнечная

0,2

0

 

0,2

63.

улица

Куйбышева

0,6

0,6

 

0

64.

улица

Кутузова

0,8

0

 

0,8

65.

улица

Левице

0,8

0,8

 

0

66.

улица

Ленинградская

1,2

0

 

1,2

67.

улица

Лермонтова

0,6

0

 

0,6

68.

улица

Лесная

0,3

0

 

0,3

69.

улица

Лесопитомник

0,4

0

 

0,4

70.

улица

Летняя

0,4

0

 

0,4

71.

улица

Локомотивная

0,2

0

 

0,2

72.

улица

Ломоносова

0,8

0

 

0,8

73.

улица

Луговая

0,6

0

0,6

0

74.

переулок

Льва Толстого

0,2

0,2

 

0

75.

улица

Льва Толстого

1,4

1,4

 

0

76.

переулок

Максима Горького

0,16

0,16

 

0

77.

улица

Максима Горького

1,2

0

 

1,2

78.

улица

Малая Московская

0,3

0,3

 

0

79.

улица

Малая Элеваторская

0,6

0

 

0,6

80.

улица

Матросова

0,6

0,6

 

0

81.

улица

Маяковского

0,6

0

 

0,6

82.

территория

Мельницы

0,2

0

 

0,2

83.

улица

Мира

0,45

0

 

0,45

84.

переулок

Мирный

1,6

1,6

 

0

85.

улица

Мичурина

1,2

1,2

 

0

86.

улица

Молодежная

0,8

0

 

0,8

87.

улица

Мостовая

0,45

0,45

 

0

88.

переулок

Мостовой

0,6

0

 

0,6

89.

территория

МПМК

0,4

0

 

0,4

90.

улица

Мясокомбинат

0,18

0,18

 

0

91.

улица

Народная

0,9

0,9

 

0

92.

улица

Некрасова

0,8

0,8

 

0

93.

улица

Новая

0,2

0

 

0,2

94.

улица

Новослободская

0,6

0

 

0,6

95.

улица

Образцова

0,8

0,8

 

0

96.

улица

Овражная

2,5

0

 

2,5

97.

улица

Октябрьская

0,2

0,2

 

0

98.

улица

Осенняя

0,4

0

 

0,4

99.

улица

Островского

0,6

0,6

 

0

100.

улица

Павлика Морозова

0,8

0

 

0,8

101.

улица

Парковская

0,6

0,6

 

0

102.

улица

Пензенская

0,6

0,6

 

0

103.

улица

Первомайская

1,4

1,4

 

0

104.

улица

Песчаная

0,48

0,48

 

0

105.

улица

Пионерская

0,8

0,8

 

0

106.

улица

Питомная

0,6

0

 

0,6

107.

улица

Победы

0,5

0,5

 

0

108.

улица

Полевая

2,5

2,5

 

0

109.

улица

Привольная

0,6

0

 

0,6

110.

улица

Пригородная

0,6

0

 

0,6

111.

улица

Прилинейная

0,8

0

 

0,8

112.

улица

Приовражная

0,15

0

 

0,15

113.

улица

Пролетарская

0,45

0,45

 

0

114.

улица

Пугачевская

1,2

1,2

 

0

115.

улица

Пушкина

1,2

1,2

 

0

116.

улица

Рабочая

0,4

0,4

 

0

117.

улица

Рабочая Слободка

0,4

0

 

0,4

118.

улица

Радищева

0,9

0,9

 

0

119.

улица

Рахова

0,8

0,8

 

0

120.

улица

Революционная

0,5

0

 

0,5

121.

улица

Российская

0,3

0

 

0,3

122.

переулок

Ртищевский

0,6

0

 

0,6

123.

улица

Рябиновая

0,3

0

 

0,3

124.

улица

Рябова

2,6

2,6

 

0

125.

улица

Садовая

1,0

1,0

 

0

126.

улица

Саратовская

0,6

0,6

 

0

127.

улица

Свердлова

0,6

0,6

 

0

128.

улица

Светлая

0,4

0

 

0,4

129.

улица

Севастопольская

1,2

0

 

1,2

130.

улица

Северная

0,1

0

 

0,1

131.

переулок

Сердобский

0,2

0

 

0,2

132.

проезд

Сердобский

3,9

3,9

 

0

133.

улица

Сердобский тупик

0,8

0,8

 

0

134.

улица

Советская

2,0

2,0

 

0

135.

улица

Советской Конституции

1,32

1,32

 

0

136.

улица

Солнечная

0,4

0,4

 

0

137.

улица

Спортивная

0,45

0

 

0,45

138.

улица

Степана Разина

0,35

0

 

0,35

139.

улица

Степная

0,4

0

 

0,4

140.

улица

Строителей

0,8

0

 

0,8

141.

улица

Суворова

0,6

0,6

 

0

142.

улица

Тараса Шевченко

0,4

0

 

0,4

143.

улица

Телеграфная

0,15

0,15

 

0

144.

переулок

Товарный

0,25

0

 

0,25

145.

улица

Фабричная

1,0

1,0

 

0

146.

улица

Фрунзе

0,6

0,6

 

0

147.

переулок

Цветочный

0,2

0

 

0,2

148.

улица

Цепулина

1,08

1,08

 

0

149.

улица

Циолковского

0,8

0

 

0,8

150.

улица

Чайковского

1,4

0

 

1,4

151.

улица

Чапаева

0,64

0,64

 

0

152.

улица

Чернышевского

1,2

0

 

1,2

153.

улица

Чехова

0,24

0

 

0,24

154.

улица

Чкалова

0,6

0,6

 

0

155.

переулок

Школьный

0,9

0,9

 

0

156.

улица

Щорса

0,8

0

 

0,8

157.

улица

Электровозная

1,4

1,4

 

0

158.

улица

Юго-Восточная

0,45

0

 

0,45

159.

улица

Южная

0,4

0

 

0,4

160.

улица

Яблочкова

0,4

0

 

0,4

161.

улица

Ярославская

0,4

0

 

0,4

     

124,3

74,29

0,6

49,41

  1. Мосты:

 

№ п/п

Категория (пешеходный, автомобильный)

Наименование

Протяженность всего, п.м.

Адрес

1.

пешеходный

мост

32,0

ул. М. Элеваторская

2.

автомобильный

путепровод автогужевой железобетонный

140,9

ст.Ртищево-I 663 км

3.

автомобильный

мост

35,2

от ул.Песчаная через р.Ольшанка

Заказчик:                                                                               Подрядчик:

  _____________/_____ /                                      

             м.п.

           ____________/_____ /                                       

             м.п.